首页 > 实用文 > 合同

工程施工合同

时间:2024-06-01 23:35:06
工程施工合同范本

工程施工合同范本

随着法律观念的深入人心,能够利用到合同的场合越来越多,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。那么制定合同书有什么需要注意的呢?下面是小编为大家收集的工程施工合同范本,仅供参考,欢迎大家阅读。

工程施工合同范本1

委托方(甲方):

承建方(乙方):

甲方委托乙方承建甲方的网络工程。经双方友好、平等协调,订立合同如下:

一、 工程介绍:

1、工程名称: ;

2、施工内容:;

3、施工地点: 。

二、主要工程量:

1、在承建工程过程中,乙方包工、包料完成上述工程介绍中的施工内容,甲方应积极配合乙方进行安装和调试等各项工作;

2、在承建工程过程中,乙方负责整个局域网络的布线施工;

3、在承建工程过程中,乙方负责整个网络的设备安装及调试工作;

4、在承建工程过程中,乙方负责实施甲方办公场地的计算机网络节点的安装及调试工作;

5、全部施工完毕后,乙方须对整个网络(无线及有线)进行检测,确保施工质量。

三、工期:

乙方施工开始日期为 年月日,交工日期为 年月日。

四、合同报价:

合同总金额:人民币¥大写: (详细清单附后)。

五、结算方式:

1、合同签订之日,甲方向乙方预付工程总价的 %作为订金,即人民币¥大写: ;

2、甲方须在工程完工验收后,以现金方式一次性向乙方支付剩余工程款项,既人民币¥大写: 。

六、质量保证及保修:

1、乙方对其购买用于工程中的交换机、路由器、光猫提供一年质保,对工程所涉及的线路及设备保修期限为自交工之日起一年(硬件保修1年,人为损坏无质保),对保修范围内的硬件,乙方不收取任何费用;

2、超过保修期限后,若硬件设备出现故障,乙方可以配合甲方进行设备检修或提供相应解决方案,乙方可适当收取相应的服务费。

3、对于计算机病毒或计算机操作系统自身及系统软件故障所造成的网络不通或其他网络故障不在保修范围,对于此类故障乙方可以配合甲方进行维修及维护工作,但要收取相应的人工费。

七、违约条款:

1、本工程实行包工包料制,施工期间内乙方不得以任何理由和借口向甲方增加工程款;

2、乙方在施工期间内,若遇特殊情况工程可往后顺延,但最迟不得超过交工日期后7天(每超过一天,乙方则以合同总金额的千分之一补偿给甲方);

3、工程完工后,甲方须在3天内进行工程验收;

4、工程验收合格后,甲方不得以任何理由和借口拖欠乙方工程款(每拖欠一天,甲方则以合同总金额的千分之一补偿给乙方);

5、合同自甲乙双方签订之日起生效,合同有效期自签订之日起至交工之日后一年止;

6、本合同未尽事项和条款,由甲乙双方协商解决;本合同如有争议,由双方协商解决,协商不成,交由当地人民法院解决。

本合同一式两份,双方各执一份,自签署之日起生效。

甲乙双方的授权代表在下面签字,表示同意本合同的所有条款及条件。 附:详细清单。

甲方(签字盖章): 乙方(签字盖章):

联系电话:联系电话:

签订日期:签订日期:

工程施工合同范本2

甲方:_________________

乙方:_________________

经双方协商,(以下称甲方)将新建停车场工程交乙方施工。

一、工程项目:_________________

二、工程地点:_________________

三、施工范围及质量要求:_________________

1、场地平整;

2、碾压夯实;

3、停车场外围道沿;

4、150mm厚砼地面;

5、养护及沉降缝切割;

6、车位标线油漆;

7、质量要求:_________________停车场地面无积水,保证雨水进入地下管网,地面厚度按150mm施工,乙方保证10月9日前完成砼施工。

四、工程费用及施工期限:_________________

1、本工程承包方式为工程总承包,单位总造价为元/㎡(含工程税票),验收合格后按实际面积计算工程费用。

2、本工程自20xx年10月5日开始至20xx年11月4日结束。

五、双方责任:_________________

1、该项目所有施工内容必须严格按甲方要求进行施工,乙方保证工程质量达到国家相关质量检验标准。

2、乙方注意保护现场环境,杜绝占道施工,并对道路污染及时清理,不能影响家属区住户的日常生活。

3、对现场施工人员的管理协调由乙方自行负责,并承担施工人员安全等全部责任,对由此发生的各项费用乙方无条件全部承担,甲方概不负责。

六、本合同一式四份,双方各二份,双方签字盖章生效,工程竣工合同终止。

甲方:_________________(签章)

日期:_________________

(签章)乙方:_________________日期:_________________工程验收单

工程名称:_________________

工程总量(内容):_________________

质量评估:_________________

参加验收人员:_________________

工程施工合同范本3

工程发包方(甲方):

承包方(乙方):

甲乙双方本着自愿、公平、诚实守信为宗旨,根据《中华人民共和国经济合同法》的有关规定和《压力管道安装修缮工程承包合同条例》等国家行政法律、法规为依据,经甲乙双方协商一致,达成以下协议条款:

一、 工程项目

工程名称:喀什联创投资管理有限责任公司的天然气管道安装工程。

1、工程内容:天然气DN160的PE管(聚乙烯)热熔管道安装,全长5095米。

2、承包方式:单包工方式进行(含人力、技术)。所有材料及辅材由甲方负责。

3、工程承包范围:甲方保证施工现场三通一平。乙方严格按压力管道特种设备、设计图纸进行施工,确保安全使用。

二、压力管道安装及验收标准

按国家现行有关压力管道特种设备、建筑标准规范施工和甲方技术要求验收。

三、工程造价为:壹拾贰万元整,(120000元)不含税金。预算合同外其它修理、材料费、工时费按实际所发生 ……此处隐藏14350个字……

四、工期

4.1 工期

开工日期:,竣工日期:,合同工期:总日历天数260有效日历天。

4.2 工期延误

承包人应当按照本合同约定的开工日期开工、竣工日期竣工。

因下列原因造成工期延误,经工程师确认,工期相应顺延:

1.发包人未能按本合同的约定提供图纸及开工条件;

2.发包人未能按约定日期支付工程预付款、进度款,致使施工不能正常进行; 3.工程师未按合同约定提供所需指令、批准等,致使施工不能正常进行; 4.设计变更和工程量增加;

5.一周内非承包人原因停水、停电、停气造成停工累计超过8小时; 6.不可抗力;

7.双方约定工期顺延的其它情况:

五、质量

5.1 工程质量

5.1.1 工程质量标准:

合格

5.1.2 工程施工和质量标准评定依据的标准、规范: (1)给排水构筑物施工及验收规范GBJ141-90 (2) 沥青路面施工及验收规范GB50092—96

(3)给排水管道工程施工及验收规范GB50268-97 (4)水泥混凝土路面施工及验收规范GBJ97-87 (5)建设工程文件归档整理规范GB/T50328-20xx (6)市政道路工程质量检验评定标准CJJ1-90 (7)市政桥梁工程质量检验评定标准CJJ2-90 (8)市政排水管渠工程质量检验评定标准CJJ3-90 (9)市政工程质量检验评定标准(城市防洪工程)CJJ9-85 (10)城市供热管网工程施工及验收规范CJJ28-89 (11)城市道路养护技术规范CJJ36-90

(12)城市供热管网工程质量检验评定标准CJJ38-90 (13)城市道路路基工程施工及验收规范CJJ44-91 (14)城市道路照明工程施工及验收规程CJJ89-20xx (15)城市桥梁养护技术规范CJJ99-20xx

(16)市政基础设施工程施工技术文件管理规定(建设部建城[20xx]221号)

(17)其它需要明示的标准、规范名称:______________________________________ 。

5.2 隐蔽工程和中间验收

工程每一道工序在承包人自检的基础上,需经工程师验收合格方可进行下一道工序。

5.3 工程试车

工程试车要求及费用的承担:___________/________ ____ 5.4 竣工验收

工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定, 7天内向发包人提供 一 套完整竣工资料及竣工验收报告、 一套竣工图。

5.5 质量保修

具体保修项目内容、范围、保修期、保修责任、质量保修金的支付在附件《工程质量保修书》中约定,质量保修书作为本合同的附件。

六、安全施工

工程施工合同范本14

甲方:

乙方:

为明确双方的权利和义务,遵循平等、公平的原则,根据相关法律和法规,甲方就乙方承包施工的工程内容与乙方达成如下协议,望双方共同遵守。

一、 工程名称:

二、 承包工程内容:

三、 承包及付款方式:包工包料,暂估价为 万元,每月按实际完成工程量的%支付进度款。

四、 工 期:20xx年 月 日开工到20xx年 月 日竣工。

五、 工程质量

1、 乙方应严格按照国家有关建筑、市政工程施工规范、规程和标准进行施工。

2、 隐蔽工程必须接受业主单位派驻工地代表检查验收和质量监督签证后,方可进行下一道工序。

3、 工程竣工后由甲方组织有关人员进行初验,发现不合格工程部位,必须无条件返工,直到合格为止。

六、 工程造价

1、 工程承包预算造价执行(20xx)《浙江省市政设施养护维修工程定额》;材料价格按施工当期的《湖州市建设工程造价信息》、《浙江省建设维修工程造价信息》计取;工程量按实计取;人工费按相应规定调整。

2、 工程竣工后,按实际工作量由乙方编制竣工决算,甲方报审价部门审核后,结算工程承包款项。

七、 工程款拨付

1、 工程竣工决算审核后,其余工程款付清。

八、 施工安全

工程施工期间,乙方应遵守工程建设安全生产有关规定,严格按安全标准组织施工,采取必要安全防护措施,消除事故隐患。由于乙方安全措施不力造成事故责任和因此发生的费用,由承包人承担。

九、 本合同一式四份,甲、乙双方各执二份。

甲方:

乙方:

年月日

工程施工合同范本15

非招标厂区道路工程施工合同提要:质量标准和验收:按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定,以双方约定为准

非招标厂区道路工程施工合同

发包方: 合同编号:

承包方: 签订时间:

经双方协商一致,达成如下施工合同条款。

一、工程名称:

工程内容:

工程价款:

二、质量标准和验收:

按本合同第一条工程内容要求和国家现行的施工技术、验收规范及工程质量检验评定标准进行验收。双方另有约定,以双方约定为准。

三、承包方对质量负责的条件和期限:

正常使用情况下的损坏由承包方负责,出现质量问题由承包方免费负责修理,质保期限为 月,承包方在接到发包方通知后24小时内上门服务。承包方未按时上门的,发包方可另行委托第三方维修,费用从承包方预留的质保金中扣除。

四、工程施工期限:

从 年月 日起 天(日历日)完工,若因工程内容变更经双方协商一致工期可予以调整。

五、工程施工承包方式:

此工程必须按合同附件图纸规定施工,承包方提供材料的,材料进场需经发包方确认后方可进行施工。

六、工程款支付时间:

余款作为质保金一年后支付。

七、工期提前和延误责任:

承包方必须根据本合同工期完成,如延期,每延迟一天按合同总金额的%承担违约责任。如下雨、停水、停电等客观原因,根据实际情况顺延。

八、合同争议的解决方式:

本合同在履行过程中发生的争议,由双方当事人协商解决,协商不成依法向工程所在地人民法院起诉。

九、本合同自双方签字盖章之日起生效,本工程合同共 份。

十、其他约定事项:

1、在工程施工中,如承包方发生安全事故,均由承包方负责,同时承担对发包方造成的所有损失。

2、包方必须严格按约定内容施工,不得分包和转包。

甲方: 乙方:

单位地址:z省z市z街道z路 号 单位地址:

授权代表:授权代表:

传真:传真:

电话:电话:

《工程施工合同范本.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

文档为doc格式